Contratação de Empresa Especializada de engenharia, visando a execução da obra de construção do muro de arrimo adjacente ao receptivo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, incluindo todo material e mão de obra necessários para a execução dos serviços, para atender à solicitação da Secretaria de Infraestrutura, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência Anexo I e demais Anexos, na Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Memorial Descritivo.
Contratação de Empresa Especializada de engenharia, visando a execução da obra de construção do muro de arrimo adjacente ao receptivo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, incluindo todo material e mão de obra necessários para a execução dos serviços, para atender à solicitação da Secretaria de Infraestrutura, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência Anexo I e demais Anexos, na Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Memorial Descritivo.
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
- Local
- Campo Grande/MS
- Modalidade
- Dispensa
- Valor estimado
- R$ 130.543,47
- Publicação
- 08/10/2026
- Propostas até
- Não informada
Edital e documentos (9)
- Estudo-Tecnico-Preliminar.pdfEstudo Técnico Preliminar · 08/10/2026
- Autorizacao-da-autoridade-competente.pdfOutros Documentos · 08/10/2026
- Justificativa-do-preco.pdfOutros Documentos · 08/10/2026
- Mapa-Comparativo.pdfOutros Documentos · 08/10/2026
- Parecer-Juridico.pdfOutros Documentos · 08/10/2026
- Contrato.pdfOutros Documentos · 08/10/2026
- Nota-de-Empenho.pdfOutros Documentos · 08/10/2026
- Relatorio-de-Resultado-11/2026.pdfOutros Documentos · 08/10/2026
- Termo-de-Referencia.pdfTermo de Referência · 08/10/2026
Itens da licitação (1)
| Item | Descrição | Quantidade | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Contratação de Empresa Especializada de engenharia, visando a execução da obra de construção do muro de arrimo adjacente ao receptivo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme termo de referência | 1.0000 1 Un. | R$ 130.543,47 |